ДОГОВОР ПОДРЯДА
по уборке места захоронения
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно п.1.2 настоящего договора по уборке места захоронения, указанного Заказчиком, расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость.
1.2. Виды выполняемых работ: . Сроки выполнения работ: .
1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть выполняемых работ Исполнителю ясна.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Выполнять все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные п.1.2 настоящего Договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Исполнитель обязуется использовать только высококачественные и сертифицированные моющие и чистящие средства, обеспечить персонал униформой и технологическими картами.
2.1.3. Исполнитель отвечает за любой ущерб, нанесенный Заказчику во время производства работ, и обязуется возместить Заказчику любые убытки в случае нанесения ущерба Заказчику.
2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
2.1.5. В случае обнаружения каких-либо недостатков при приемке работ исправить их в течение двенадцати часов с момента извещения Заказчиком Исполнителя.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом неся ответственность за действия субподрядчиков перед Заказчиком и третьими лицами.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Разрешить Исполнителю доступ к месту захоронения, указанное в п.1.1 настоящего Договора, для выполнения работ.
2.3.2. Принять надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков.
3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «»2014 г.
3.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор без обращения в судебные органы. При этом Заказчик обязан предупредить Исполнителя о своем решении за дней до расторжения договора.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость работ составляет рублей. Инвентарь, расходные материалы, химические моющие средства и специальная одежда включены в стоимость работ.
4.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Заказчик производит 100 % предоплату работ, указанную в п.4.1 настоящего договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Работа считается принятой Заказчиком при отсутствии с его стороны претензий в течение дней после отправки Исполнителем фотоотчета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае не выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере % от суммы, указанной в п.4.1 настоящего договора за каждый день невыполнения работ. Требование об уплате штрафа должно быть направлено Заказчиком Исполнителю в письменной форме.
7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, препятствующими исполнению обязательств по настоящему Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом Сторонами.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.